Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://gkan.cap.ru/
Наименование: Комиссионный отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Канаш.
Комиссионный отбор подрядных организаций проводит Заказчик:
ООО «Центральный»;
Место нахождения: 429330, г. Канаш, ул. Чкалова, д.5;
mailto: des@gkan. cap. ru
тел. 2-32-88, 2-50-14, факс 2-09-27;
Источник финансирования: Субсидия
Срок, место и порядок предоставления документации.
Документация о комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляется по адресу:
429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.9
Сроки предоставления: с 2 июля 2008г.
Документация о комиссионном отборе размещена на официальном сайте администрации г. Канаш www.qkan.cap.ru
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в комиссионном отборе.
Прием конвертов с заявками осуществляется по адресу: 429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.9
Жилищный отдел, тел.2-32-88 с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Дата начала подачи заявок: 2 июля 2008 года
Дата окончания подачи заявок: до 9 часов 22 июля 2008 года.
В день окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций Участники комиссионного отбора имеют право подать заявки на заседании комиссионного отбора непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе по адресу, указанному в извещении.
На каждый лот подается отдельная заявка в соответствии с требованиями Документации. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, рассмотрение заявок на участие в комиссионном отборе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе и рассмотрение заявок производится Комиссией по адресу: 429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.9 кабинет директора в 9 часов 22 июля 2008 года.
Место и дата подведения итогов комиссионного отбора.
Подведения итогов комиссионного отбора будет осуществляться по адресу: 429330, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.9 кабинет директора в 13 часов 23 июля 2008 года.
Адреса многоквартирных жилых домов, виды работ, стоимость и сроки выполнения планируемых работ:
Номер
лота |
Предмет договора |
Стоимость выполняемых работ, тыс.руб.( в т.ч. 2,0 тыс.руб - стоимость сметной документации) |
Сроки выполнения работ |
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов по ООО «Центральный» в г. Канаш |
|
|
Лот №1 |
Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №8 по пр. Ленина |
706,1 |
июль – август
2008г. |
Лот №2 |
Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №10 по пр. Ленина |
706,1 |
июль – август
2008г. |
Лот №3 |
Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №19 по пр. Ленина |
1574,0 |
июль – август
2008г. |
Требования к Участникам комиссионного отбора:
а) представление достоверной информации;
б) исполнение ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
в) представление необходимых документов;
г) не признание Участника комиссионного отбора несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотрении в арбитражном суде.
К участию в комиссионном отборе не допускаются участники, которые находятся в состоянии реорганизации, ликвидации.
Телефон для справок: 2-32-88